装修超时如何赔偿损失

常

首先要明确装修超时的原因，因为这关系着责任的归属问题。
1、如果是因为业主未按约定完成相应工作、未及时提供材料进场或材料出现质量问题、未及时验收签字、未履行合同约定按时支付工程款、业主中途修改装修方案等自身原因导致的装修延期，装修公司一般不会为此承担责任。
2、如果装修延期是由于装修公司方面造成的，比如：装修施工单位未按期开工、无故停工、提供的材料发生质量问题造成返工或整改等造成装修延期。业主则可以按照明确了装修延期赔偿的合同办事，努力争取自己的合法权益。
3、假如合同没有明确装修延期赔偿，也可以通过协商、第三方调解或打官司等手段解决。
4、对于可预见的装修延期，如果确定是因为施工方的原因被延误工期，而合同里没有延期违约条款的，业主可亡羊补牢，签份补充合约，将延期赔偿条款加进去。

奋斗人生1

装修超过合同期限，是一种合同违约行为。至于索赔的金额，需要依据原双方定立合同书有否对违约责任的约定。根据《合同法》　*百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
依据上述规定，该违约只能采用补救的办法，或者由于期限违约造成的经济损失提出主张，对方如果对期限违约造成的经济损失不予承担，只好向法院提起诉讼，请求法院判令违约方赔偿。

海尔智能门锁

装修超时的损失赔偿*可以进行协商解决，如果协商不成的话，应当尽快向法院起诉，要求装修公司按照合同继续履行或承担违约责任赔偿损失等。
可以尽快咨询专业的律师寻求帮助，以免错过*时机。以维护*的合法权益，以此来减少法律风险以及经济损失。